Allgemeine Geschäftsbedingungen

Eigentumsvorbehalt

Sofern der gesamte Rechnungsbetrag nicht spätestens innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum überwiesen wird, verpflichtet sich der Bauherr, das Werk gegen Untergang zu versichern und die WÄLTI AG Lackieranlagen gilt mit der Unterzeichnung dieses Vertrags durch den Bauherrn ausdrücklich als ermächtigt, einen Eigentumsvorbehalt im zuständigen Register eintragen zu lassen.

Leistungen des Unternehmers

Der Unternehmer verpflichtet sich zu Leistungen im Sinne von OR 363ff über den Werkvertrag, insbesondere aber zu den Leistungen gemäss nachfolgendem Verzeichnis.

Leistungen des Bauherrn

Die vom Bauherrn unterzeichnete Auftragsbestätigung gilt als Anerkennung des vereinbarten Preises (Art. 82 SchKG). Er verpflichtet sich zu Leistungen im Sinne von OR 363ff über den Werkvertrag, insbesondere aber zu folgenden Leistungen.
a) Bauseitige Leistungen gemäss Lieferungs- und Montagebestimmungen
b) Einhaltung der Zahlungsbedingungen
c) Die Wartungsempfehlungen des Anlagelieferanten sind einzuhalten.

Schadenersatzpflicht

Eine Schadenersatzpflicht infolge Lieferungsverzögerung oder infolge eines Mangels gemäss Art. 368 OR wird ausdrücklich wegbedungen, es sei denn, der Bauherr könne der Unternehmerin oder ihren Mitarbeitern ein grobes Verschulden nachweisen.

Allfällige Mängel

Allfällige Mängel sind umgehend schriftlich zu rügen. Die Mängelrechte beziehen sich ausschliesslich auf Nachbesserung. Minderung und Wandelung werden ausgeschlossen; Rückbehalte werden nicht akzeptiert.

Gerichtsstandvereinbarung

Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind die ordentlichen Gerichte am Hauptsitz der WÄLTI AG Lackieranlagen in St. Margarethen ausschliesslich zuständig.

Gegenforderungen

Allfällige Gegenforderungen können mit der Werklohnforderung aus diesem Vertrag nicht verrechnet werden.

Wälti AG Lackieranlagen | Trungerstrasse 10 | 9543 St. Margarethen TG | Telefon +41 71 911 66 44 | Telefax +41 71 911 66 45
info@lackieranlagen | www.lackieranlagen.ch | CHE – 108.818.625 MWST